ДОГОВОР № __
купли-продажи товара 

г. Сыктывкар «__» ___________ г.

ООО «Компрессор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора ________________ действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________________________ именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ________________________ , действующего на основании ______________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Продавец обязуется поставить, произвести шефмонтаж и пуско-наладку компрессорной установки ____________ (далее - "Товар"). А Покупатель принять и оплатить Товар, согласно Приложению 1, являющийся неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.2.Цена Товара составляет _________________ с учетом НДС на условиях поставки – на склад Покупателя.
1.3. Стоимость «Товара» включает в себя стоимость компрессорной установки _ _________________________________________________ согласно Приложению 1 и стоимость шефмонтажа с пуско-наладкой ____________________________, в том числе согласно Приложению 2, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

2. ПОСТАВКА ТОВАРА

2.4. Срок поставки Товара - ___ рабочих дней с даты поступления 50% авансового платежа на расчетный счет "Поставщика" ( с правом досрочной поставки).
2.6. Право собственности на Товар от Поставщика к Покупателю переходит с момента 100 % (стопроцентной) оплаты Товара.
2.7. Риски случайной гибели или порчи Товара, переходят от Поставщика к Покупателю с момента подписания акта приема-передачи Товара.
2.8. Маркировка Товара осуществляется согласно требованиям технических условий, указанных в Спецификациях.

3. ПРИЕМКА ТОВАРА ПО КОЛИЧЕСТВУ И КАЧЕСТВУ

3.1. Качество Товара, поставляемого по настоящему Договору должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ, и подтверждаться сертификатами качества Товара, выданными заводом-изготовителем (в том случае, если товар подлежит сертификации). 
3.2. Приемка Товара по качеству производится Покупателем либо его уполномоченными представителями в соответствии c Инструкциями о порядке приемки Товара производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству и качеству П6 и П7, утвержденными постановлением Госарбитража в части, не противоречащей Гражданскому кодексу РФ, с составлением соответствующих актов приема-передачи Товара.
3.3. Поставщик устанавливает гарантийный срок на Товар - в течении 12 месяцев с даты подписания акта приема-передачи.

3.4. Претензии по скрытым дефектам Товара по качеству могут быть предъявлены Поставщику Покупателем в течение гарантийного срока на Товар, указанного в соответствии с п.3.3. настоящего Договора в спецификации. При этом скрытыми дефектами Поставщик и Покупатель признают такие дефекты, которые не могут быть обнаружены при обычной проверке по качеству, оговоренной в п.3.2. настоящего Договора, а выявляются в процессе дополнительных испытаний, эксплуатации или переработки Товара. 
3.5 При обнаружении скрытых дефектов, Покупателем составляется односторонний акт и приглашается представитель Поставщика для проверки. В случае, если вышеуказанные дефекты действительно допущены по вине завода-изготовителя, Поставщик обязуется заменить Товар в количестве, равном забракованному.

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Цена на Товар, поставляемый по настоящему Договору, является договорной и устанавливается на п. 1.2 настоящего договора. Расходы по доставке Товара включаются в цену Товара.
4.2. Покупатель оплачивает Товар по ценам, которые согласовываются до момента отгрузки и отражаются в настоящем Договоре. Оплате подлежит налог на добавленную стоимость. 
4.3. Оплата за Товар производится Покупателем, согласно следующего графика - предоплата в размере __________________________________________ в том числе НДС ______________________________________________в течение одного календарного месяца, после подписания настоящего договора.
- доплата в размере ____________________________________________________ в том числе НДС _________________________________________ должна осуществиться после уведомления Поставщиком Покупателя о готовности отгрузки товара.
4.4. Днем оплаты Стороны считают дату поступления денег на расчетный счет Поставщика.
4.5. По истечении срока указанного, в п.4.3, настоящего договора, изменение цены на Товар подлежит обязательному согласованию с Покупателем. Изменение цены считается согласованным, если оно отражено в протоколе согласования цены, подписанном обеими Сторонами. 
4.6 При подписании настоящего договора и перечислении авансового платежа цена на Товар фиксируется и изменению не подлежит.
4.7. При не достижении согласия об изменении цены каждая из Сторон вправе досрочно в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив об этом другую Сторону. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны Договора обязуются сохранять конфиденциальность сведений, относящихся к настоящему Договору и не передавать их третьим лицам.
5.2. В случае нарушения срока поставки Поставщик обязан уплатить Покупателю пени в размере 0,05% от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки, но не более 2,5% стоимости Товара. Уплата пени, не освобождает Поставщика от выполнения взятых на себя обязательств по настоящему Договору.
5.3. В случае нарушения порядка и сроков оплаты, предусмотренных Спецификациями к Договору, Покупатель обязан уплатить Поставщику пени в размере 0,05% от суммы, подлежащей перечислению, за каждый день просрочки но не более 2,5% стоимости Товара. 
5.4. В случае нарушения какой-либо из Сторон п. 4.7. настоящего Договора, виновная Сторона обязана уплатить другой стороне пени в размере 0,05% от суммы оплаты поставленного ранее Товара (возврата денежных средств) за каждый день просрочки.

5.5. При нарушении срока поставки Товара, предусмотренного Спецификациями, на срок более 40 дней Покупатель вправе отказаться от настоящего договора в одностороннем порядке и потребовать от Продавца возмещения уплаченных денежных средств (в случае полной или частичной предоплаты за поставляемые Товары) с взысканием процентов, предусмотренных ст.395 ГК РФ.
5.6. В случае поставки товара с качественными характеристиками, не соответствующими характеристикам, оговоренным в Спецификациях, Поставщик обязуется за свой счет заменить поставленный Товар в течение сроков, согласованных Сторонами в дополнительном соглашении. При невыполнении данного требования Поставщик несет ответственность в соответствии с п.5.2. настоящего Договора.
5.7. В части, не предусмотренной настоящим Договором, Стороны за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ, регулирующим отношения по договорам поставки.
5.8. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему Договору или в связи с ним, подлежат разрешению путем переговоров. Если соглашение Сторонами не будет достигнуто, то споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика по иску заинтересованной Стороны. До подачи иска обязателен досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров и разногласий. Срок ответа на претензию одной Стороны - 30 дней с момента ее получения другой Стороной.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если указанное неисполнение обязательств явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств.
6.2. Сторона, для которой создалась ситуация невозможности выполнения обязательств по Договору, должна в течение 3-х календарных дней уведомить другую Сторону (по факсу или заказным письмом) о наступлении и продолжительности действия указанного выше обстоятельства, а в течении 30 календарных дней представить подтверждающий документ компетентного государственного органа, или Торгово-промышленной палаты по месту нахождения Стороны, подвергшейся действию обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются такие обстоятельства, которые возникли после заключения Сторонами настоящего Договора в результате непреодолимых и необратимых для Сторон событий чрезвычайного характера, как-то: наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий, войны и военных действий, а также издания федеральными органами государственной власти актов ограничивающих исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. В случае наступления форс-мажорных обстоятельств, исполнение обязательств Сторонами по настоящему Договору откладывается на время действия этих обстоятельств. Если указанные обстоятельства продлятся более 2 (двух) месяцев, то Стороны вправе договориться о расторжении настоящего Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И СРОК ДЕЙСТВИЯ.

7.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до полного исполнения обязательств сторон.
7.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
7.5. Поставщик не может без письменного согласия Покупателя передать право требования долга (в случае его возникновения) третьим лицам.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.


Подписи Сторон:

Приложение № 1

К договору ____ от «___»__________г.

Комплектация поставки компрессора ______
1. Компрессор
2. Электродвигатель
3. Обратный клапан
4. Анкерные болты
5. Возбудитель
6. Щит управления
7. Агрегат смазки 
8. Холодильник промежуточный
9. Холодильник концевой
10. Клапаны ПИК (комплект)
11 Шкаф автоматики

Итого на сумму с учетом НДС 

Продавец: Покупатель: 

Приложение № 2

К договору № ____от «___» _________г.



Перечень работ по шефмонтажу и пуско-наладке, которые необходимо произвести после поставки компрессора ______ 

Специалисты Продавца осуществляют:

1. Экспертную оценку фундамента;
2. Руководство по установке компрессора на фундамент;
3. Выставку компрессора на фундаменте;
4. Руководство по подливке рамы компрессора;
5. Руководство по подливке рамы жидким раствором;
7. Руководство по установке холодильников;
9. Руководство по монтажу системы охлаждения;
10. Руководство по установке шкафа автоматики;
11. Проверку шкафа автоматики;
12. Пуск и обкатку компрессора без нагрузки;
13. Пуск и обкатку компрессора под нагрузкой;
14. Сдачу компрессорной установки в эксплуатацию.

Покупатель обеспечивает Продавца необходимыми подъемно-транспортными механизмами, специалистами для производства монтажных, сварочных и погрузо-разгрузочных работ.

Продавец: Покупатель: